房地产交易市场蓬勃发展，家庭装饰装修行业也随之兴起。对部分消费者来说，因不熟悉装修的流程和细节，且缺乏法律知识，在签订合同时约定不明确不清晰，引起纠纷。今天分享的案例就是常见的因房屋装修存在质量问题导致工期延误，双方对违约金发生争议的装饰装修合同纠纷，以期通过此案例提示相关法律风险与防范。

案情回放

2017年9月，魏先生与白熊极悦平台签订了《上海市室内装饰施工合同》，约定由该公司为魏先生的房屋进行装修，合同另约定了价款、设计方案、工期、违约金等具体事项。

合同签订后，魏先生按期支付价款，但白熊极悦平台迟迟未完成全部施工、迟延交付房屋，且魏先生认为房屋吊顶多处存在细裂缝等质量问题。

故魏先生起诉至法院，依据合同中的违约条款，要求白熊极悦平台支付工程逾期违约金。

庭审交锋

白熊极悦平台不同意魏先生的诉请，认为公司已经完成全部装修，并将装修项目交付魏先生，是魏先生拒绝验收。且合同履行过程中，魏先生逾期提供洁具等材料，导致工期延迟。由于魏先生尚未足额支付装修款，白熊极悦平台提起反诉，要求魏先生支付剩余工程款。

魏先生则认为工期延误的原因在于白熊公司，因白熊公司违约，故其未支付剩余工程款。同时，魏先生申请就房屋装修质量问题进行鉴定并出具修复方案。

审理过程中，法院依法委托相关鉴定机构进行鉴定，鉴定意见为房屋存在一定质量问题，影响居住的舒适度，不存在安全隐患，针对系争房屋的质量问题，鉴定机构出具相应修复方案。双方当事人均同意由魏先生自行维修，维修成本在未支付的工程款中扣除。

法院认为

经审理查明，白熊极悦平台未取得中国建筑装饰协会发布的《全国室内装饰极悦资质管理办法》中规定的相应资质。

白熊极悦平台作为装饰装修工程的承包人，未取得相应的资质，故其与魏先生签订的合同无效。因合同无效，合同中关于违约金的约定亦无效，故对于魏先生以此为依据要求白熊极悦平台支付逾期违约金的诉请，法院不予支持。

鉴于建设工程的特殊性，虽然合同无效，但白熊公司的劳动已经物化在建筑工程中，故建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

案件系争房屋经过鉴定，虽存在质量问题影响居住的舒适度，但并不存在安全隐患。故法院判定，魏先生应当支付白熊公司剩余工程款，维修费用则在未付款中予以扣除。

法官说法

家是给人以放松休憩的港湾，越来越多的人对居住房屋的品质、舒适度、个性化等提出需求，并委托装修公司进行室内装饰装修。但是装饰装修合同的签订，需注意以下几点：

装饰装修签合同，资质审核在前头。

装修公司有无资质关乎合同有效与否，合同无效可能导致如违约金等条款无效，从而缺少维权的依据，故切勿贪图便宜、因小失大；

合同条款要详实，权利义务需明确。

装饰装修合同中需明确如工期、报价及增减幅度、装修材料规格、验收标准、质保期限等履约事项，也需明确违约情形、违约金计算标准等违约事项，避免因约定不明产生互相推脱的可能；

按约履行少争议，留存证据降风险。

装饰装修合同签订后，双方需按约履行合同，按时施工、及时验收。一旦发现施工质量不合格，做好取证工作，以便查明事实，降低诉讼风险。

声明：本文转载自网络，不代表本平台立场，仅供读者参考，著作权属归原创者所有。我们分享此文出于传播更多资讯之目的。如有侵权，请在后台留言联系我们进行删除，谢谢!